Дополнительные работы по 44 ФЗ

Закупки для государственных и муниципальных нужд регулируются Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 (далее – Закон № 44). В соответствии с указанным законом производятся закупки, в том числе, на выполнение каких-либо работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Не всегда представляется возможным точно определить, проверить виды и объемы работ по контракту. В ходе исполнения контракта подрядчик обнаруживает, что какие-то виды работ следует исключить, заменить, возникает необходимость в выполнении дополнительных работ, изменении объемов работ по контракту, возникают взаимные претензии по госконтракту между сторонами. Вот почему часто стороны решают вопрос с помощью нашего адвоката. Какие возможности нам предоставляет Закон № 44, что говорит судебная практика, разберемся в настоящей статье.

Изменение видов работ по государственным (муниципальным) контрактам

В ходе исполнения контракта может выясниться, что какие-то работы не предусмотрены сметой, или выполнение каких-то видов работ не требуется.

Изменение видов работ по контракту довольно спорный вопрос. Закон № 44 не закрепляет возможность изменения видов работ, отсюда вытекает вывод, что изменять виды работы по контракту нельзя. В разъясняющих письмах органов, также указывается, что изменять виды работ нельзя, а если требуется выполнить виды работ не предусмотренные контрактом, то необходимо проводить новую закупку. При этом в конце таких разъяснений, как правило, указано, что тот или иной орган не имеет полномочий по разъяснению законодательства.

В то же время, надзорные органы в ходе проверок применяют разъяснения органов, фактически не имеющих юридическую силу, так как разъяснения это не закон.

При анализе статей Закона № 44 вытекает, что виды работ определяются проектно-сметной документацией, иной технической документацией, это является существенным условием контракта, и Законом № 44 прямо закреплено общее правило о недопустимости изменения существенных условий.

При этом стоит отметить, что Градостроительный кодекс РФ говорит о возможности отклонения от проектной документации только после внесения в нее изменений в установленном порядке. Следовательно, если потребуется изменение видов работ, тогда необходимо внесение изменений в проектно-сметную документацию, которая должна пройти государственную экспертизу. При этом цена контракта не подлежит изменению, а изменение видов работ должно быть обоснованным.

Однако, заказчик в этом случаи несет риски признания контролирующими органами незаконным изменение видов работ и, как следствие, незаконным оплату данных работ. В каждой конкретной ситуации необходимо доказывать обоснованность изменения видов работ для получения того результата, который требовался по контракту, согласовывать все изменения госконтракта по закону с соответствующими органами или расторгать контракт. Что и делает наш адвокат в рамках оказания юридической помощи обратившемуся.

ПОЛЕЗНО: смотрите ВИДЕО и пишите свой вопрос в комментариях ролика

Письмо о необходимости выполнения дополнительных работ и изменение объема работ по заключенному контракту

Что делать, если в ходе выполнения работ возникла необходимость в дополнительных работах?

Для начала следует определить, что работы действительно являются дополнительными, которые не предусмотрены контрактом, но выполнение которых необходимо в рамках заключенного контракта, поскольку они влияют на прочность и годность объекта и их выполнение необходимо для достижения результата по контракту; данные дополнительные работы должны быть обнаружены в ходе выполнения работ.

Действия подрядчика при обнаружении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных технической документацией, заключаются, прежде всего, в уведомлении об этом заказчика.

ВНИМАНИЕ: дополнительные работы должны быть именно дополнительными, а не самостоятельными видами работ.

Далее, если в течении 10 дней от заказчика не поступает ответ на уведомление о необходимости выполнения дополнительных работ, подрядчик обязан приостановить работы. НО! Если приостановление работ повлечет гибель или повреждение объекта строительства, в этом случае подрядчик не имеет права приостанавливать работы. В последующем он должен доказать, что была необходимость немедленно действовать в интересах заказчика.

Действия заказчика при получении сообщения от подрядчика об обнаружении дополнительных работ, заключаются в решении вопроса, необходимо ли выполнение дополнительных работ. Если такая необходимость есть, встает вопрос, что делать? Если дополнительные работы связаны с дополнительным объемом работ, предусмотренных муниципальным контрактом, то Закон № 44 предусматривает возможность изменения объема работ по общему правилу не более чем на 10% по предложению заказчика. А если это дополнительные работы, не предусмотренные контрактом, в этом случае, с учетом неофициальных разъяснений Закона № 44, следует проводить отдельные закупочные процедуры. В то же время судебная практика говорит, что к дополнительным работам могут быть отнесены те работы, которые объективно не могли быть учтены в технической документации, но должны быть произведены и данные работы подлежат оплате.

Кроме того, чтобы увеличить объем работ в размере 10% и цену контракта, такая возможность должна быть предусмотрено непосредственно в контракте.

На указанные требования Закона № 44 особенно следует обратить внимание подрядных организаций, поскольку при не соблюдении положений законодательства об уведомлении, о получении от заказчика предложения об увеличении объема работ по контракту, и соответственно об увеличении цены контракта не более чем на 10%, в случае, если такая возможность предусмотрена контрактом, подрядчик лишается возможности получить соответствующую оплату за выполненные дополнительные работы.

Суды при рассмотрении дел о взыскании стоимости за дополнительные работы проверяют выполнение требований законодательства по соблюдению порядка, и в случае, если порядок не был соблюден, во взыскании денежных средств за дополнительные работы подрядным организациям отказывают.

Следует не забывать про размер увеличения, а именно, не более 10% от цены контракта. Факт заключения дополнительного соглашения об увеличении цены контракта более чем на 10% не гарантирует оплату в полном объеме. В одном из обзоров судебной практики Верховный суд РФ указал на ограничения в размере изменения цены контракта, которые установлены не только для подрядчика, но и для заказчика. Условие об увеличении цены контракта более чем на 10% в данной части ничтожно. В то же время, увеличение цены контракт и объема более чем на 10% допустимо только в случае, если не выполнение дополнительных работ грозит годности и прочности результата работ.

Объем работ может быть уменьшен в пределах 10% и соответственно уменьшена цена контракта.

ПОЛЕЗНО: смотрите ВИДЕО и пишите свой вопрос в комментариях ролика

Взыскание неосновательного обогащения, в связи с увеличением объема работ по государственному или муниципальному контракту

Бывают случаи, когда подрядная организация, выполнив работы по строительству, в ходе выполнения работ или даже не приступив к работе, понимает, что объемы работ больше, чем требует заказчик, например, больше площадь квартир, подлежащих передачи заказчику во исполнение контракта.

В этой ситуации подрядчик обращается к заказчику, чтобы он оплатил лишние квадратные метры, которые фактически им приняты по контракту, а не принять их заказчик не мог, потому что это квадратные метры в квартирах, которые передавались подрядчиком во исполнение контракта.

НО! заказчик обозначает свои требования по площади квартир и иные требования изначально в контракте, а точнее в приложениях к нему, в том числе в техническом задании, и требовать от него оплаты за превышение квадратных метров подрядчик не имеет права, если цена контракта твердая. Конечно, многое зависит и от положений непосредственно государственного или муниципального контракту.

Не стоит обходить Закон № 44, выполняя работы без заключения государственного или муниципального контракта в установленном порядке, в надежде в дальнейшем в судебном порядке, после выполнения работ, взыскать неосновательное обогащение (подробнее о процедуре по ссылке). Судебная практика на этот случай говорит о возможности недобросовестных подрядчиков и заказчиков приобретать незаконные имущественные выгоды, что влечет за собой отказ в удовлетворении иска.

Есть случаи, когда невозможно заключить государственный или муниципальный контракт в конкретной ситуации в порядке определенным Законом № 44, но для исполнителя выполнение тех или иных работ, оказание услуг является обязательным, и он не может отказаться от выполнения соответствующих работ, поскольку они являются социально-значимыми и объективно необходимыми.

Также может возникнуть какая-то экстренная ситуация, требующая немедленного выполнения работ, поставки товара или оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, в связи с аварией или иной чрезвычайной ситуацией

В этих случаях суды приходят к выводу о том, что работы, услуги подлежат оплате, несмотря на то, что оказаны вне рамок Закона № 44, а точнее при отсутствии заключенного контракта.

Иски в суд о внесении изменений в государственный или муниципальный контракт, об обязании заключить дополнительное соглашение к контракту

В ходе исполнения контракта у подрядчика может возникнуть необходимость в увеличении сроков работ, во внесении иных изменений в контракт. Обратившись к заказчику с соответствующим предложением заключить дополнительное соглашение, скорее всего подрядчик получит отказ, поскольку для заказчика предусмотрена как минимум административная ответственность за изменение условий контракта, если такая возможность не предусмотрена, прежде всего законодательством о контрактной системе.

При предъявлении исковых заявлений подрядчиком к заказчику о внесении изменений в контракт или об обязании заключить дополнительное соглашение, суды, как правило, встают на сторону заказчика, указывая в решении на то, что Закон № 44 по общему правилу устанавливает запрет на изменение существенных условий контракта, в том числе по срокам исполнения контракта. Также суды приходят к выводу, что подрядчик обратился в суд с иском, например, об обязании заключить дополнительное соглашение об изменении сроков работ, в целях избежать финансовых санкций за нарушение сроков по контракту. Иногда суды встают на сторону подрядчика и выносят решения об удовлетворении исковых требований.

Не стоит забывать, что последняя инстанция по рассмотрению споров является Верховный суд РФ, и принятие решения нижестоящими судами не гарантирует, что оно не будет отменено верховным судом.

Есть шанс, что суд встанет на сторону подрядчика только при существенном изменении обстоятельств, в результате которых возникла необходимости по внесению изменений в контракт.

Ситуации могут быть разные и в одних случаях требования той или иной стороны скорее всего не будут удовлетворены судом, а в других — будут признаны судом законными и обоснованными. Все зависит от конкретных обстоятельств дела.

Помощь адвоката в споре между заказчиком и исполнителем госконтракта

Настоящая статья не является руководством к действию, в ней всего лишь проанализирована малая часть судебной практики по спорным правоотношениям, которая является неоднозначной. Разобраться в ситуации, проанализировав все обстоятельства, могут помочь наши адвокаты, в том числе:

  • выстроить тактику действий подрядчика или заказчика при возникновении спорных вопросов в ходе исполнения государственного или муниципального контракта;
  • оценить риски при принятии того или иного решения заказчиком или подрядчиком в рамках правового анализа государственного анализа и обстоятельств дела;
  • с учетом обстоятельств дела, смогут дать прогноз, насколько положительным возможен исход дела при рассмотрении судом;
  • составить документы по государственному или муниципальному контракту, процессуальные документы по судебному делу;
  • осуществить представительство интересов доверителя в ходе рассмотрения дела судом;
  • окажет иную юридическую помощь по проблеме Доверителя

Стоит отметить, что нормы Закона № 44 в основном носят императивный характер, но контролирующие органы и судебные органы довольно часто по-разному их трактуют, вот почему лучше обратиться к профессионалу — нашему адвокату, а не пытаться решить проблему самостоятельно!!!

Расторжение договора купли-продажи

Здравствуйте.

Помогите мне в расторжении договора купли-продажи.

Ситуация следующая:

Я пришел в магазин и показал какой мне нужен блок питания, но продавец порекомендовала мне блок питания универсальный ссылаясь на то, что у него больше вариантов применения и он дешевле. Я его купил и сразу же дома попытался с ним включить портативный DVD проигрыватель, проигрыватель не заработал. Я пошел обратно в магазин уже с проигрывателем и сказал что мне нужен блок питания на который я указывал ранее. Мы попробовали включить проигрыватель с ним и он заработал. В итоге доплатив разницу я пошел домой. На следующий день дома я попробовал включить проигрыватель, но он не заработал и я пошел снова в магазин. Предположительно проигрыватель не включался из-за недостаточной силы тока выдаваемой блоком питания, но так как более мощный блок питания уже стоил почти в 2.5 раза дороже, то я попросил вернуть мне деньги и на что я получил отказ. Далее я написал претензию c текстом;

05.09.2016 года я приобретал у Вас блок питания Robiton В12-1000 стоимостью 600 (шестьсот) рублей, что подтверждается кассовым чеком. Товар был приобретен для портативного DVD проигрывателя, при покупке товар был проверен на предмет исправности продавцом. 06.09.2016 года дома при подключении блока питания к портативному DVD проигрывателю, проигрыватель не включился возможно из-за недостойной силы тока блока питания, в связи с чем товар мне не подходит.

В соответствии со статьей 25 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки.

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.

В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной за указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата указанного товара.

В связи с вышеизложенным, прошу вернуть деньги за товар.

Прошу рассмотреть мою претензию в добровольном порядке.

Продавец о получении в претензии расписалась.

В течении 10 дней ответа на претензию не последовало и я подал исковое требование в суд со следующим текстом:

Исковое заявление

о расторжении договора, возврата уплаченной за товар суммы,

компенсации морального вреда

05 сентября 2016 года я приобрел в магазине «» блок питания ROBITON В 12 — 1000 стоимостью 600 (шестьсот) рублей, что подтверждается кассовым чеком. Товар был приобретен для портативного DVD проигрывателя, при покупке товар был проверен на предмет исправности продавцом. 06 сентября 2016 года дома при подключении блока питания к портативному DVD проигрывателю, проигрыватель не включился, возможно из-за недостаточной силы тока блока питания, в связи с чем данный товар мне не подошел.

07 сентября 2016 года я обратился в магазин «» с просьбой заменить мне блок питания, но так как подходящего для меня блока питания в продаже не оказалось, я попросил вернуть мне уплаченную за блок питания суммы и вернул приобретенный блок питания.

В возврате уплаченной мной суммы мне было отказано. Тогда я обратился в магазин с претензией, но до настоящего времени ответа на нее так и не получил.

В соответствии со ст. 25 п.1, п.2 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки.

Обмен непродовольственного товара на обмен надлежащего качества производиться, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, полбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. В случае, если аналогичный товар в продаже отсутствует на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

Полагаю, что мной исполнены все нормы, предусмотренные Законом «О защите прав потребителей» и мои требования обоснованы.

Полагаю, что действиями ответчика мне причинен моральный вред, выразившийся в нарушении моих прав как потребителя, согласно ст. 151 ГК под моральным вредом понимаются физические или нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные не имущественные права и блага.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 13, 15, 17, 25 Закона «О защите прав потребителя»

Прошу:

1. Расторгнуть договор купли-продажи, заключенный мной и ответчиком.

2. Обязать ответчика вернуть мне уплаченную за товар сумму в размере 600 (шестьсот) рублей.

3. Взыскать с ответчика в мою пользу 3 (три) тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приложение: копия искового заявления

копия чека на приобретение товара

копия претензии

На первое заседание ответчик не явился, а так как в исковом заявлении был указан ответчиком магазин, то мной было написано уточнение со следующим текстом:

Заявление об уточнении исковых требований

В производстве мирового судьи судебного участка … находится гражданское дело по иску … к директору магазина «» … о расторжении договора купли-продажи.

В связи с допущенными ошибками при составлении иска, заявленные мною требования подлежат уточнению. Исковые требования предъявляются индивидуальному предпринимателю …, ОГРНИП …, ИНН ….

Согласно ст. 23 Закона «О защите прав потребителя» за нарушение требований потребителя о возврате денег за товар предусмотрена неустойка в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки. Претензия на возврат денег была подана 07.09.2016 г., в течение 10 дней ответа на претензию получено не было. 11-й день подачи претензии приходится на выходной день 17.09.2016 г., следовательно, начало отсчета неустойки приходится на первый рабочий день 19.09.2016 г. по 23.11.2016 г., что составляет 66 дней.

Расчет: 600 рублей * 1% просрочки = 6 рублей день * 66 дней = 396 рублей.

Руководствуясь ст. 39 ГПК РФ,

Прошу:

Принять уточнение исковых требований:

1. Расторгнуть договор купли-продажи между … и индивидуальным предпринимателем ….

2. Обязать индивидуального предпринимателя … вернуть мне уплаченную за товар сумму в размере 600 (шестьсот) рублей.

3. Обязать индивидуального предпринимателя … выплатить в мою пользу 3 (три) тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.

4. Обязать индивидуального предпринимателя … выплатить в мою пользу неустойку в размере 1 % от стоимости товара за каждый день просрочки, что составляет 396 (триста девяносто шесть) рублей.

Приложение:

1. Копия заявления об уточнении исковых требований.

На следующий процесс ответчик пришел с возражением со следующим текстом:

Возражения

(на исковое заявление о расторжении договора, возврата уплаченной за товар суммы,

компенсации морального вреда)

В производстве мирового судьи судебного участка … находится гражданское дело по иску … к ИП … о расторжении договора купли-продажи, возврата уплаченной суммы за товар, компенсации морального вреда.

Исковые требования истца не признаю в полном объеме, обоснование нахожу в следующем.

Действительно, истец 05.09.2016 года приобретал в магазине «» блок питания, сначала за 480 рублей в 12 часов 55 минут, а затем в 13 часов 34 минуты поменял на ROBITON В 12-1000 стоимостью 600 рублей с доплатой 120 рублей.

При покупке товара каждый раз истец указывал именно на приобретаемую модель товара. Товар был проверен на предмет исправности, чего не отрицает истец.

Изначально, при совершении покупки истец указывал, что ему необходим блок питания на 1,5 Ампер, продавец предложила ему, имеющийся в продаже по необходимости и описанию товара, блок питания на 1,5 Ампера, стоимость которого составляла 1500 рублей, однако истец отказался от приобретения такого товара с связи с дороговизной, настояв на покупке блока питания с меньшими техническими параметрами, и после замены потребовал блок питания ROBITON В 12-1000 на 1 Ампер. При этом, истец сказал, что именно этот блок питания ему подойдет, в том числе и по техническим параметрам.

В тоже самое время, Истец в исковом заявлении делает предположение, что, возможно, из-за недостаточности силы тока блока питания, проигрыватель не включился, в связи с чем, данный товар ему не подошел, при этом продавец изначально предупредил покупателя дважды, что по техническим характеристикам для подключения к портативному DVD-проигрывателя ни первый за 480 рублей, ни второй приобретаемый блок питания за 600 рублей не подойдет.

Истец предъявил претензию, но за ответом он не пришел.

В тоже время, истец в претензии не просил расторгнуть договор купли-продажи, и рассмотрение иска о расторжении договора необходимо оставить без рассмотрения в связи с нарушением досудебного порядка, предусмотренного ст.ст.451,452 ГК РФ.

Таким образом, продавец исполнил обязанность в соответствии со ст. 8 Закона, где потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). Указанная информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации. Указав истцу на отсутствие требуемых параметров в 1,5 Ампер на приобретаемом блоке питания и невозможности в дальнейшем на обмен и возврат товара, продавец выполнила все требования Закона РФ, и

предоставила всю информацию о товаре в доступной и наглядной форме, и о том, что приобретаемые блоки — товар не подойдет для указанного им использования, однако покупатель второй раз настоял на продаже ему именно блока питания ROBITON В 12- 1000 мощностью 1 Ампер, стоимостью 600 рублей.

В соответствии со ст. 25 Закона «О защите прав потребителей», потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

В ст. 25 вышеуказанного Закона перечень причин, по которым покупатель имеет право в 2-недельный срок обменять приобретенный товар, при этом в списке не имеется такой причины, как «не подошел по техническим характеристикам».

При этом, истец ссылается, что обращался с претензией о замене товара на аналогичный товар, однако в претензии требования о замене не содержится.

Кроме того, до покупателя дважды доведена информация о том, что 1-амперный блок питания по техническим характеристикам не способен воспроизводить портативный DVD-проигрыватель, соответственно, замена на аналогичный товар произведена быть не может. Замена на аналогичный товар (с теми же техническими параметрами) не возможна, т.к. другой блок питания с выдаваемым током в 1 Ампер также не сможет привести в действие DVD-проигрыватель, согласно указанной ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», возврат денежных средств удовлетворяется только, если не возможен обмен на аналогичный товар, но обмена истец не требовал, а без этого необходимого требования возврат денег не подлежит удовлетворению.

Фактически, истец, просто желает возвратить денежные средства за качественный товар, завуалировав свои требования под ст. 25 названного Закона РФ. Считаю, что у истца не имеется законных оснований требования от Ответчика возврата денежных средств, в связи с тем, что покупатель, получив информацию о приобретаемом товаре, а также информацию о подходящем для него товаре по параметрам DVD-проигрывателя, на свой страх и риск приобрел товар, заранее не подходящим для воспроизведения двд- проигрывателя, о чем дважды был проинформирован Продавцом.

В данном случае имеет место злоупотреблением своим правом.

На основании вышеизложенного,

Отказать … в удовлетворении заявленных

исковых требований.

вызвать и допросить в качестве свидетеля …

продавца товара.

Собственно вопрос, как мне добиться того, чтобы ответчик вернул мне деньги?

Заранее спасибо!

Статья 14. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале общества

3. Уставом общества может быть ограничен максимальный размер доли участника общества. Уставом общества может быть ограничена возможность изменения соотношения долей участников общества. Такие ограничения не могут быть установлены в отношении отдельных участников общества. Указанные положения могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении, а также внесены в устав общества, изменены и исключены из устава общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

В случае, если устав общества содержит ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, лицо, которое приобрело долю в уставном капитале общества с нарушением требований настоящего пункта и соответствующих положений устава общества, вправе голосовать на общем собрании участников общества частью доли, размер которой не превышает установленный уставом общества максимальный размер доли участника общества.

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ)

Регистрация товарного знака осуществляется в отношении определенных товаров и услуг. Все товары и услуги разделены на классы. Для проверки и регистрации товарного знака необходимо выбрать те классы, в составе которых находятся производимые вашей организацией товары и оказываемые услуги.

КАК ВЫБРАТЬ КЛАССЫ МКТУ?Например, если вы под своей торговой маркой
— производите обувь;
— владеете обувным магазином, в котором, кроме обуви собственного производства, продаете обувь сторонних производителей;
— а также оказываете услуги по ремонту обуви;
то ваш товарный знак требуется регистрировать (и, возможно, предварительно проверить) по следующим классам МКТУ:
— 25 (производство обуви)
— 35 (продвижение товаров и услуг для третьих лиц, в том числе торговля обувью)
— 40 (ремонт обуви)
Если вы не можете самостоятельно определить классы МКТУ для регистрации вашего товарного знака, просто отправьте нам запрос по электронной почте. В запросе укажите, пожалуйста, сферу деятельности вашей организации, производите вы или продаете товары, какие услуги оказываете.
Краткий перечень классов товаров и услуг
(Международная классификация товаров и услуг)
ТОВАРЫ
(производство товаров)
Класс 1
— Химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве;
— необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы;
— удобрения;
— составы для тушения огня;
— препараты для закалки и пайки металлов;
— препараты для консервирования пищевых продуктов;
— дубильные вещества;
— клеящие вещества для промышленных целей.
Класс 2
— Краски, олифы, лаки;
— защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения;
— красящие вещества;
— протравы;
— необработанные природные смолы;
— листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных
— целей и художественной печати.
Класс 3
— Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки;
— препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки;
— мыла;
— парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос;
— зубные порошки и пасты.
Класс 4
— Технические масла и смазки;
— смазочные материалы;
— составы для поглощения, смачивания и связывания пыли;
— топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы;
— фитили и свечи для освещения.
Класс 5
— Фармацевтические и ветеринарные препараты;
— гигиенические препараты для медицинских целей;
— диетические вещества для медицинских целей, детское питание;
— пластыри, перевязочные материалы;
— материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков;
— дезинфицирующие средства;
— препараты для уничтожения вредных животных;
— фунгициды, гербициды.
Класс 6
— Обычные металлы и их сплавы;
— металлические строительные материалы;
— передвижные металлические конструкции и сооружения;
— металлические материалы для рельсовых путей;
— металлические тросы и проволока ;
— скобяные и замочные изделия;
— металлические трубы;
— сейфы;
— изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам;
— руды.
Класс 7
— Машины и станки;
— двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств);
— соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных
транспортных средств);
— сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением;
— инкубаторы.
Класс 8
— Ручные орудия и инструменты;
— ножевые изделия;
— вилки и ложки;
— холодное оружие;
— бритвы.
Класс 9
— Приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические,
кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля
— (проверки), спасания и обучения;
— приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления,

— регулирования или управления электричеством;
— аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений;
— магнитные носители информации, диски звукозаписи;
— торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой;
— кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и
— компьютеры;
— оборудование для тушения огня.
Класс 10
— Приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и
ветеринарные;
— протезы конечностей, глазные и зубные протезы;
— ортопедические изделия;
— материалы для наложения швов.
Класс 11
— Устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых
продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарнотехнические.
Класс 12
— Транспортные средства;
— аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.
Класс 13
— Огнестрельное оружие;
— боеприпасы и снаряды;
— взрывчатые вещества;
— фейерверки.
Класс 14
— Благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к
другим классам;
— ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни;
— часы и прочие хронометрические приборы.
Класс 15
— Музыкальные инструменты.
Класс 16
— Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам;
— печатная продукция;
— материалы для переплетных работ;
— фотоснимки;
— писчебумажные товары;
— клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей;
— принадлежности для художников;
— кисти;
— пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели);
— учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры);
— пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам);
— шрифты;
— клише типографские.
Класс 17
— Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам;
— изделия из частично обработанных пластмасс;
— материалы для конопачения, уплотнения и изоляции;
— неметаллические гибкие трубы.
Класс 18
— Кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам;
— шкуры животных;
— дорожные сундуки, чемоданы;
— зонты от дождя и солнца, трости;
— хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.
Класс 19
— Неметаллические строительные материалы;
— неметаллические жесткие трубы для строительных целей;
— асфальт, смолы и битум;
— неметаллические передвижные конструкции и сооружения;
— неметаллические памятники.
Класс 20
— Мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.;
— изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы,
— рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра,
— морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.
Класс 21
— Домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими);
— расчески и губки;
— щетки (за исключением кистей);
— материалы для щеточных изделий;
— приспособления для чистки и уборки;
— мочалки металлические;
— необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного
стекла);
— изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.
Класс 22
— Канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и мешки, не
относящиеся к другим классам;
— набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов);
— текстильное волокнистое сырье.
Класс 23
— Нити текстильные и пряжа.
Класс 24
— Ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам;
— одеяла, покрывала и скатерти.
Класс 25
— Одежда, обувь, головные уборы.
Класс 26
— Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты;
— пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы;
— искусственные цветы.
Класс 27
— Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов;
— стенные обои и обивочные материалы, нетекстильные.
Класс 28
— Игры, игрушки;
— гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам;
— елочные украшения.
Класс 29
— Мясо, рыба, птица и дичь;
— мясные экстракты;
— овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке;
— желе, варенье, компоты;
— яйца, молоко и молочные продукты;
— масла и жиры пищевые.
Класс 30
— Кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе;
— мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое;
— мед, сироп из патоки;
— дрожжи, пекарные порошки;
— соль, горчица;
— уксус, приправы;
— пряности;
— пищевой лед.
Класс 31
— Сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам;
— живые животные;
— свежие фрукты и овощи;
— семена, живые растения и цветы;
— корма для животных;
— солод.
Класс 32
— Пиво;
— минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки;
— фруктовые напитки и фруктовые соки;
— сиропы и прочие составы для изготовления напитков.
Класс 33
— Алкогольные напитки (за исключением пива).
Класс 34
— Табак;
— курительные принадлежности;
— спички.
УСЛУГИ
(оказание услуг)
Класс 35
— Реклама;
— менеджмент в сфере бизнеса;
— административная деятельность в сфере бизнеса;
— офисная служба.
Класс 36
— Страхование:
— финансовая деятельность;
— кредитно-денежные операции;
— операции с недвижимостью.
Класс 37
— Строительство;
— ремонт;
— установка оборудования.
Класс 38
— Телекоммуникации.
Класс 39
— Транспортировка;
— упаковка и хранение товаров;
— организация путешествий.
Класс 40
— Обработка материалов.
Класс 41
— Воспитание;
— обеспечение учебного процесса;
— развлечения;
— организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.
Класс 42
— Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки;
— услуги по промышленному анализу и научным исследованиям;
— разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров;
— юридическая служба.
Класс 43
— Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками;
— обеспечение временного проживания.
Класс 44
— Медицинские услуги;
— ветеринарные услуги;
— услуги в области гигиены и косметики для людей и животных;
— услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.
Класс 45
— Персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц;
— службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц.
ВЫБОР КЛАССОВ МКТУ: СЛОЖНОСТИМеждународная классификация товаров и услуг — с виду простой и общедоступный документ, таит в себе немало загадок и неясностей. При первом взгляде, кажется, что всё понятно: требуется выбрать интересующие товары и услуги и включить их в заявку на товарный знак. Но тут сразу же возникает вопрос: нужно выбирать определенные товары и услуги или же можно просто указать номера классов?
Сразу же ответ: в заявке на регистрацию товарного знака необходимо указывать определенные товары внутри выбранных классов!
Тут возникает новый вопрос: чем чревато неверное указание товара или услуги? Ведь только в прошлом году в МКТУ были внесены правки дважды.
Ответ: это чревато запросом экспертизы Роспатента!
Согласно запросу неверно указанный товар (или услугу) можно будет либо удалить либо перенести в другой класс МКТУ. В случае если этот класс не был указан в заявке изначально, добавление его будет облагаться пошлинами: 2 050 руб. за дополнительный класс и 4 900 руб. за внесение изменений в документы заявки.
И это, пожалуй, самые «легкие сложности», которые могут возникнуть в связи с перечнем классов МКТУ в заявке на регистрацию товарного знака.
Несмотря на то, что товары и услуги разбиты по классам, это не означает, что товары из одного класса МКТУ не будут противопоставлены товарам (или даже услугам) из другого класса МКТУ.
И снова возникает вопрос: но как же тогда проводить предварительную проверку? Товары какого класса в ходе регистрации могут противопоставить товарам (или услугам) какого другого класса?
Вот на этот вопрос простого ответа нет! Перечни некоторых классов МКТУ занимают несколько страниц формата A4, размера шрифта 10 точек. Не имея надлежащего опыта, риск допущения ошибки очень велик.
Это — всё? Больше подводных камней не осталось?
Остались!
Международная классификация товаров и услуг никогда не была и не будет совершенной. Мировой социум — как природа: постоянно эволюционирует и изменяется. Каждый год появляются новые товары и услуги, которые не числятся в текущей редакции. Что это означает? Это означает, что периодически выходят новые редакции МКТУ. Как указано выше, только за один 2014 год, например, вышло две новых редакции МКТУ.